根據《黑龍江省國資委出資企業(yè)陽(yáng)光采購操作規則指引（試行）》及附錄《公開(kāi)招標、邀請招標采購實(shí)施細則（試行）》的有關(guān)規定，對雞西市公共停車(chē)場(chǎng)充電樁建設項目進(jìn)行公開(kāi)招標。
1.項目概況與招標范圍
1.1項目名稱(chēng)：雞西市公共停車(chē)場(chǎng)充電樁建設項目
1.2項目編號：0222GC******，HTCL-ZB-255108
1.3建設內容：充電樁設備安裝（含160KW直流一體式充電樁安裝11臺、480KW直流充電樁主機安裝33臺 、雙槍落地終端安裝91臺 、雙槍落地一體機32臺）、視頻監控 、路燈、雨棚 、限位器、線(xiàn)纜部分及電纜井等。
1.4質(zhì)量標準：符合現行國家、行業(yè)及地方工程施工質(zhì)量驗收標準以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準。
1.5建設工期：60天，計劃開(kāi)工日期2025年10月10日，計劃竣工日期2025年12月09日。（注：上述開(kāi)、竣工日期僅作為編制投標文件的統一標準，實(shí)際開(kāi)、竣工日期按建設工程施工合同相關(guān)條款規定執行）
1.6建設地點(diǎn)：雞西市（六區一縣）、虎林市及密山市
1.7招標范圍：工程量清單及施工圖紙所包含的全部施工內容（包括質(zhì)保期內施工內容）
1.8本項目最高投標限價(jià)：3,679,731.90元
1.9標段劃分：本項目施工招標不劃分標段
2.投標人資格要求
2.1 投標人須具備建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的電力工程施工總承包三級（含）及以上資質(zhì)和國家能源管理機構頒發(fā)的承裝（修、試）三級（含）及以上資質(zhì)，具有有效的營(yíng)業(yè)執照，有效的安全生產(chǎn)許可證。
2.2 投標人擬派的項目經(jīng)理須具有機電工程專(zhuān)業(yè)貳級或貳級以上注冊建造師執業(yè)資格，具備有效的安全生產(chǎn)考核合格B證，證企相符且未擔任其他在施建設工程項目的項目經(jīng)理。提供近三個(gè)月2025年4月至投標截止期期間任意連續三個(gè)月本企業(yè)為其繳納養老保險的證明材料。
2.3其他人員要求：本項目至少配備技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)量員、安全員各一名。
2.4投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經(jīng)理******法院判決書(shū)中（以中國裁判文書(shū)網(wǎng)公布的為準）有判決投標人或其法定代表人或擬委任的項目經(jīng)理犯行賄罪的情形），其投標將被否決。
******法院在"信用中國"網(wǎng)站（******）中列入失信被執行人名單，對屬于失信被執行人的投標人，其投標將被否決。
2.6與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
2.7本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.采購文件的獲取
凡有意參加的供應商，請于2025年9月8日20時(shí) 至2025年9月13日20時(shí)（北京時(shí)間）登錄黑龍江陽(yáng)光采購服務(wù)平臺（******），按要求進(jìn)行實(shí)名會(huì )員注冊及選擇項目報名、獲取采購文件。采購文件線(xiàn)上免費獲取，報名成功后即可下載采購文件。本項目無(wú)需供應商辦理CA鎖。
4.系統使用費
******有限公司收取，每標段/包次300元，交納后不予退還。
4.2系統使用費到賬截止時(shí)間為2025年9月13日20時(shí)（北京時(shí)間）。
******有限公司出具電子發(fā)票，供應商可登錄系統自行下載。
4.4系統使用費咨詢(xún)電話(huà)：400-828-0799/400-828-9082（北京時(shí)間9:00-19:30）。
************銀行賬戶(hù)。供應商自行登錄系統賬號獲取系統使用費的交納賬號信息，每個(gè)項目及每個(gè)項目所劃分包次/標段的賬號均不相同；每個(gè)供應商收到的賬號均不相同。以其它方式交納或第三方代交均無(wú)效。系統使用費未在規定時(shí)間到賬、未交納到系統提示賬號或無(wú)效交納的，該供應商無(wú)法進(jìn)行后續操作/評審。（詳見(jiàn)招標公告下方附件《供應商系統操作指南》）
5.投標保證金
5.1投標保證金金額：30000元（大寫(xiě)：叁萬(wàn)元整）
5.2投標保證金到賬截止時(shí)間：2025年9月29日9時(shí)
5.3投標保證金交納方式：按黑龍江陽(yáng)光采購服務(wù)平臺系統提示交納，以資金到賬為準。
************銀行賬戶(hù)。供應商自行登錄賬號獲取投標保證金的交納賬號信息，每個(gè)項目及每個(gè)項目所劃分包次/標段的賬號均不相同；每個(gè)供應商收到的賬號均不相同。以其他方式交納或第三方代交均無(wú)效。投標保證金未在規定時(shí)間到賬、未交納到系統提示賬號或無(wú)效交納的，其投標文件將被視為無(wú)效。（詳見(jiàn)招標公告下方附件《供應商系統操作指南》）
6.投標文件的遞交
6.1投標文件遞交的截止時(shí)間（投標截止時(shí)間，下同）：2025年9月29日9：00
******有限公司（哈爾濱市南崗區漢水路180號）二樓會(huì )議室
6.3逾期送達的或者未送達指定地點(diǎn)的投標文件，采購人不予受理。
7.開(kāi)標/評審時(shí)間及地點(diǎn)
7.1開(kāi)標/評審時(shí)間：2025年9月29日09：00
******有限公司（哈爾濱市南崗區漢水路180號）二樓會(huì )議室
8.發(fā)布公告的媒介
本公告在在黑龍江陽(yáng)光采購服務(wù)平臺(******)、中國招標投標公共服務(wù)平臺（******/）；中招聯(lián)合招標采購平臺（******/）平臺發(fā)布，其它網(wǎng)址轉載無(wú)效。
9.聯(lián)系方式
******有限公司?
地??? 址：雞西市雞冠區文化路27號
聯(lián) 系 人：劉先生
電??? 話(huà)：0467-******
******有限公司
地??? 址：哈爾濱市南崗區漢水路180號
聯(lián) 系 人：趙盛旭、張婧羽
電??? 話(huà)：0451-****** ******
******有限公司風(fēng)控合規部
業(yè)務(wù)監督電話(huà)：0451-******
1.項目概況與招標范圍
1.1項目名稱(chēng)：雞西市公共停車(chē)場(chǎng)充電樁建設項目
1.2項目編號：0222GC******，HTCL-ZB-255108
1.3建設內容：充電樁設備安裝（含160KW直流一體式充電樁安裝11臺、480KW直流充電樁主機安裝33臺 、雙槍落地終端安裝91臺 、雙槍落地一體機32臺）、視頻監控 、路燈、雨棚 、限位器、線(xiàn)纜部分及電纜井等。
1.4質(zhì)量標準：符合現行國家、行業(yè)及地方工程施工質(zhì)量驗收標準以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準。
1.5建設工期：60天，計劃開(kāi)工日期2025年10月10日，計劃竣工日期2025年12月09日。（注：上述開(kāi)、竣工日期僅作為編制投標文件的統一標準，實(shí)際開(kāi)、竣工日期按建設工程施工合同相關(guān)條款規定執行）
1.6建設地點(diǎn)：雞西市（六區一縣）、虎林市及密山市
1.7招標范圍：工程量清單及施工圖紙所包含的全部施工內容（包括質(zhì)保期內施工內容）
1.8本項目最高投標限價(jià)：3,679,731.90元
1.9標段劃分：本項目施工招標不劃分標段
2.投標人資格要求
2.1 投標人須具備建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的電力工程施工總承包三級（含）及以上資質(zhì)和國家能源管理機構頒發(fā)的承裝（修、試）三級（含）及以上資質(zhì)，具有有效的營(yíng)業(yè)執照，有效的安全生產(chǎn)許可證。
2.2 投標人擬派的項目經(jīng)理須具有機電工程專(zhuān)業(yè)貳級或貳級以上注冊建造師執業(yè)資格，具備有效的安全生產(chǎn)考核合格B證，證企相符且未擔任其他在施建設工程項目的項目經(jīng)理。提供近三個(gè)月2025年4月至投標截止期期間任意連續三個(gè)月本企業(yè)為其繳納養老保險的證明材料。
2.3其他人員要求：本項目至少配備技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)量員、安全員各一名。
2.4投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經(jīng)理******法院判決書(shū)中（以中國裁判文書(shū)網(wǎng)公布的為準）有判決投標人或其法定代表人或擬委任的項目經(jīng)理犯行賄罪的情形），其投標將被否決。
******法院在"信用中國"網(wǎng)站（******）中列入失信被執行人名單，對屬于失信被執行人的投標人，其投標將被否決。
2.6與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
2.7本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.采購文件的獲取
凡有意參加的供應商，請于2025年9月8日20時(shí) 至2025年9月13日20時(shí)（北京時(shí)間）登錄黑龍江陽(yáng)光采購服務(wù)平臺（******），按要求進(jìn)行實(shí)名會(huì )員注冊及選擇項目報名、獲取采購文件。采購文件線(xiàn)上免費獲取，報名成功后即可下載采購文件。本項目無(wú)需供應商辦理CA鎖。
4.系統使用費
******有限公司收取，每標段/包次300元，交納后不予退還。
4.2系統使用費到賬截止時(shí)間為2025年9月13日20時(shí)（北京時(shí)間）。
******有限公司出具電子發(fā)票，供應商可登錄系統自行下載。
4.4系統使用費咨詢(xún)電話(huà)：400-828-0799/400-828-9082（北京時(shí)間9:00-19:30）。
************銀行賬戶(hù)。供應商自行登錄系統賬號獲取系統使用費的交納賬號信息，每個(gè)項目及每個(gè)項目所劃分包次/標段的賬號均不相同；每個(gè)供應商收到的賬號均不相同。以其它方式交納或第三方代交均無(wú)效。系統使用費未在規定時(shí)間到賬、未交納到系統提示賬號或無(wú)效交納的，該供應商無(wú)法進(jìn)行后續操作/評審。（詳見(jiàn)招標公告下方附件《供應商系統操作指南》）
5.投標保證金
5.1投標保證金金額：30000元（大寫(xiě)：叁萬(wàn)元整）
5.2投標保證金到賬截止時(shí)間：2025年9月29日9時(shí)
5.3投標保證金交納方式：按黑龍江陽(yáng)光采購服務(wù)平臺系統提示交納，以資金到賬為準。
************銀行賬戶(hù)。供應商自行登錄賬號獲取投標保證金的交納賬號信息，每個(gè)項目及每個(gè)項目所劃分包次/標段的賬號均不相同；每個(gè)供應商收到的賬號均不相同。以其他方式交納或第三方代交均無(wú)效。投標保證金未在規定時(shí)間到賬、未交納到系統提示賬號或無(wú)效交納的，其投標文件將被視為無(wú)效。（詳見(jiàn)招標公告下方附件《供應商系統操作指南》）
6.投標文件的遞交
6.1投標文件遞交的截止時(shí)間（投標截止時(shí)間，下同）：2025年9月29日9：00
******有限公司（哈爾濱市南崗區漢水路180號）二樓會(huì )議室
6.3逾期送達的或者未送達指定地點(diǎn)的投標文件，采購人不予受理。
7.開(kāi)標/評審時(shí)間及地點(diǎn)
7.1開(kāi)標/評審時(shí)間：2025年9月29日09：00
******有限公司（哈爾濱市南崗區漢水路180號）二樓會(huì )議室
8.發(fā)布公告的媒介
本公告在在黑龍江陽(yáng)光采購服務(wù)平臺(******)、中國招標投標公共服務(wù)平臺（******/）；中招聯(lián)合招標采購平臺（******/）平臺發(fā)布，其它網(wǎng)址轉載無(wú)效。
9.聯(lián)系方式
******有限公司?
地??? 址：雞西市雞冠區文化路27號
聯(lián) 系 人：劉先生
電??? 話(huà)：0467-******
******有限公司
地??? 址：哈爾濱市南崗區漢水路180號
聯(lián) 系 人：趙盛旭、張婧羽
電??? 話(huà)：0451-****** ******
******有限公司風(fēng)控合規部
業(yè)務(wù)監督電話(huà)：0451-******
